Договор на оКазание услуг по сборке оборудования

/ Хозяйственное право / Скачать стандартный договор на оказание услуг по иготовлению и монтажу

В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров.

Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Подписи сторон:

__________________ / ________ _________________ / ________

м.п.

Важно

Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью. 12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем.

При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7.

Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели.

Подрядчик должен передать пакет исполнительной документации за 3 (три) календарных дня до начала приемки выполненных работ. Приемка выполненных работ производится с участием представителей Подрядчика, Заказчика.

6.2. Приемка этапа выполненных работ осуществляется на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (ст.753 Гражданского кодекса РФ) и исполнительной документации на выполненные работы. 6.3.

При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

ГАРАНТИЯ

8.1.

Все материалы, оборудование и работы должны: — быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика; — поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. 8.2.

При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

Договор № 21 на монтаж системы видеонаблюдения

г. Красноярск

«__» _____________ г.

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г.
Красноярске, ул.

Внимание

Договор подряда на монтаж оборудования

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год] [Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф.

Источник: http://dogovor-ok.ru/skachat-standartnyj-dogovor-na-okazanie-uslug-po-igotovleniyu-i-montazhu

Договор на оказание услуг по монтажу и установке оборудования

Договор на оКазание услуг по сборке оборудования

Договор на монтаж оборудования. именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в 1.2. Поскольку договор на монтаж оборудования — частный случай контракта на оказание услуг, в его условиях должна учитываться сумма, которую заказчик обязуется уплатить исполнителю за проведенные монтажные и пуско-наладочные работы. Договор подряда на установку системы вентиляции в жилом доме.

Оглавление Договор образец на оказание услуг монтаж Договор оказания услуг по монтажу 3.1.

Договор на оказание услуг по монтажу оборудования образец

Приемка оборудования и установки с пусконаладкой. В данном договоре регламентируются взаимные права и обязательства исполнителя и заказчика работ по монтажу и запуску оборудования.

Поставка и монтаж оборудования в одном Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены. Договор оказания услуг № ___ г. Санкт-Петербург «___» _ 20 ___ г. Общество с ограниченной ответственностью 2.3.1.

Тендер: Оказание услуг по техническому и ремонтному обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и оборудования для выведения сигнала на пульт централизованного наблюдения. Договор на оказание услуг по установке оборудования.

Договор на обслуживание климатического оборудования 2017.docx. Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.

— Типовые Договоры — Договор оказания услуг, работ — Договор 2.1.7. Акт об оказании услуг по исследованию оборудования.

Заказчик обязуется принять материалы монтажа съемки и выплатить Исполнителю соответствующее вознаграждение. 7 Объем оказания услуг: В соответствии с Документацией.

Доставить Оборудование в место поставки и передать Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования 5.2.5.

Договор оказания услуг — это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется Услуги по установке Оборудования считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг. ДОГОВОР на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ.

ДОГОВОР №____ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по монтажу и установке комплекта оборудования для приёма цифрового спутникового 2.1. Договора услуг Договор Оборудование Производство Сантехника, кафель, облицовка Технологическое оснащение 1.1.

  • Договор купли продажи физических лиц.
  • Монтажа и пуска оборудования.
  • Юрист-консультант.
  • ДОГОВОР № _ на монтаж оборудования.
  • Договор поставки и монтажа оборудования
  • DOC ДОГОВОР №

Услуги по составлению, правовому анализу, экспертизе договоров подряда: перейти по ссылке. Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования). Договор на изготовление и установку наружной рекламы.

Договор поставки товара и монтажа оборудования Citize

Договор поставки и монтажа оборудования образец. Cataloxy Тендеры Ремонт/монтаж/профилактические работы Организация закупает Оказание услуг по монтажу компрессорного оборудования.

Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы 2.1.

Оглавление Договор подряда на монтаж оборудования Договор оказания услуг пусконаладки оборудования Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования.

Монтаж и техническое обслуживание систем контроля доступа, охранной и пожарной сигнализаций, систем видеонаблюдения. Договор № 21 на монтаж системы видеонаблюдения.

Договор на установку оборудования обязательно содержит сроки выполнения работы (срок начала и окончания работ по монтажу). Оказание услуг (выполнение работ) согласно настоящему Договору оформляется Актом допуска в эксплуатацию узла учета воды.

Договор оказания услуг по изготовлению и монтажу. Договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию установленного оборудования видеонаблюдения.

Договор поставки и монтажа оборудования. Выполнение обязательств по договорам управления. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п. 7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем. Договор оказания услуг пусконаладки оборудования.

Договор оказания услуг по изготовлению и монтажу

1.1.1. поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пуско-наладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N ___); 1.1.2. обучение Заказчика методам эксплуатации системы. Данный акт является неотъемлемой частью 2.1.3.

произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п. 4.1. Договор на оказание консалтинговых услуг по развитию СЭД DIRECTUM. Договор на приобретение и монтаж оборудования является смешанным и сочетает элементы договоров поставки и подряда (ст. 506, п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Звоните сегодня и завтра мы уже работаем на вашем объекте!

Договор подряда на монтаж оборудования. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора Образец договора на оказание услуг по установке оборудования. Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования 2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п. 4.1.

Рубрикатор:: Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама:: Консалтинг:: Договор на оказание консалтинговых услуг по развитию… на оказание услуг по техническому обслуживанию средств АПС, и оповещения людей о Требовать оплаты оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Монтаж и замена сантехнического оборудования. ПОЛОЖЕНИЕ. на оказание услуг по шеф-монтажу. грузоподъемного оборудования.

Д о г о в о р на оказание услуг n 000/00. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

договора по типам. Предмет торгов — оказание услуг пассажирским транспортом в Южном регионе для нужд ООО Газпром трансгаз Краснодар. Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления и водоснабжения.

Договор поставки и монтажа оборудования — образец этого документа, существенные моменты, на которые необходимо обратить внимание при его заключении, а также другие немаловажные нюансы совершения этой сделки изложены в данной статье.

для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения указанному в п. 1.1. Количество товара, объем работ или услуг.

Договора возмездного оказания услуг, заключение по итогам оказания Услуг, а также акт оказания Услуг по почте, при этом действует Типовой бланк и образец договора оказания услуг по монтажу размещен для свободного скачивания доступен в прикрепленном файле.

В минимальном перечне работ и услуг по содержанию МКД, утвержденному Постановлением оборудования управляющая организация обязана осуществлять в рамках установленной И никаких отдельных целевых сборов по заключенному договору на ТД ВДГО быть не может.

Ремонт, монтаж, обслуживание оборудования связи (321). Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего 2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п. 4.1.

Определение исполнителя на право заключения контракта на оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (установки водоподготовки серии УВОИ-М-Ф).

Организация объявила о проведении тендера на оказание услуг по ремонту оборудования КИПиА (АО Сибирский Химический Комбинат).

Монтаж оборудования: на этапе строительной готовности объекта, но не позднее 10-ти (десяти) рабочих дней после уведомления При наступлении гарантийного случая, такие услуги оплачиваются Заказчиком. Договор подряда на монтаж оборудования Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования Договорна монтаж оборудования.

Образец договора на выполнение работ по монтажу

Образец договора на оказание услуг по установке оборудования. Договор поставки и монтажа оборудования 2.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях: — задержка Подрядчиком начала монтажа более чем на ____ по причинам, не Договор на возмездное оказание услуг по организации концерта (исполнитель оказывает услуги лично).

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует высокое качество оказания Услуг по настоящему Договору и своевременное их оказание. Оказать услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором. НОУ ВШДО, Высшая школа делового образования. Договор на оказание услуг по монтажу и обслуживанию холодильного оборудования.

Типовой договор на оказание монтажных услуг.

  1. DOC ДОГОВОР на монтаж и ПНР №
  2. Электросварочное оборудование.
  3. Договор об оказании услуг монтажа
  4. Договор оказания услуг по монтажу
  5. Договор на монтаж оборудования.
  6. Порядок и условия оказания услуг.
  7. Договор услуг монтажа оборудования
  8. страница Контракты.

Подрядчик обязуется выполнить монтаж оборудования и пусконаладочные работы согласно Смете 2.1.2. Типовой договор на поставку и монтаж кондиционеров 2017.docx. ДОГОВОР на услуги по монтажу оборудования. До подписания Акта Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. Образец договора на оказание услуг по монтажу отопления.

Закупка Оказание услуг установке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) для АО «ГУ ЖКХ».

Источник: http://subdirectoi.cf/4863-dogovor-na-okazanie-uslug-po-montazhu-i-ustanovke-oborudovaniya

Договор оказания услуг по выполнении монтажных работ

Договор на оКазание услуг по сборке оборудования

по выполнении монтажных работ

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

1.1.

Поставщик, являющийся продавцом оборудования по контракту на поставку, принимает на себя обязательство осуществить силами своих специалистов монтажные работы, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию оборудования, поставляемого по контракту, именуемого в дальнейшем Оборудование, а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии с техническими условиями контракта, произведя за время монтажа обучение персонала Заказчика, являющегося покупателем оборудования по контракту на поставку, методам наладки и эксплуатации оборудования, включая передачу опыта и специфических навыков работы.

СТАТЬЯ 2

2.1. Для выполнения указанных в ст.1 настоящего договора работ Поставщик в срок не позднее дней с даты получения от Заказчика подтверждения о готовности объекта к монтажу, командирует в РФ следующих специалистов:

  • эксперта-консультанта ;
  • главного инженера ;
  • старшего инженера ;
  • инженера ;
  • техника (мастера, монтера) ;
  • квалифицированного рабочего ;

2.2. Поставщик обязуется по просьбе Заказчика командировать в РФ в его распоряжение других необходимых специалистов.

2.3. При необходимости срочного командирования срок выезда специалистов поставщика не будет превышать дней с даты получения запроса.

2.4. Ориентировочные сроки начала и проведения монтажных работ: «»2014 г. Точную дату начала монтажа Заказчик сообщит Поставщику дополнительно. Поставщик обязуется командировать специалистов к указанному сроку и уведомить Заказчика о дате прибытия специалистов в РФ, указав номер рейса (поезда), как можно раньше, но не позднее, чем за дней до начала отъезда.

2.5. В случае, если указанные в п.2.

4 сроки проведения монтажных работ окажутся недостаточными, Заказчик имеет право, на условиях настоящего договора до окончательного завершения монтажных работ, продлить период пребывания специалистов Поставщика.

Если будет установлено, что монтажные работы не были проведены в указанные выше сроки по причинам, зависящим от Поставщика, все расходы, связанные с дальнейшим пребыванием специалистов в стране Заказчика, Поставщик принимает на себя.

СТАТЬЯ 3

3.1. За выполнение вышеуказанных работ Заказчик оплачивает Поставщику работу специалистов по следующим месячным ставкам:

  • эксперту-консультанту рублей в месяц;
  • главному инженеру рублей в месяц;
  • старшему инженеру рублей в месяц;
  • инженеру рублей в месяц;
  • технику (мастеру, монтеру) рублей в месяц;
  • квалифицированному рабочему рублей в месяц;

В ставки за монтажные работы включаются возмещения за работу специалистов Поставщика, оплата за отпуск, суточные и другие расходы, связанные с командированием, за исключением расходов по проезду и оплате жилых помещений.

3.2. Выплата сумм, указанных в п.3.1 настоящего договора производится в форме инкассо с последующим акцептом (немедленной оплатой) на основании следующих документов:

  • счета Поставщика в 4-х экземплярах;
  • ведомости монтажных работ, подтвержденной Заказчиком или его уполномоченным.

3.3. Заказчик, кроме того, оплачивает:

  • стоимость проезда специалистов из страны Поставщика до места монтажа в стране Заказчика при предъявлении билета и багажных квитанций:
    • по проезду по железным дорогам;
    • по иностранной территории – в спальном вагоне класса, а при прямом сообщении – в вагоне скорого поезда;
    • по территории РФ – в вагоне скорого поезда. При этом оплачивается провоз багажа до кг на каждого специалиста;
    • по проезду воздушным транспортом;
    • по тарифу турист-класса, включая провоз багажа на каждого специалиста до кг сверх багажа, провозимого бесплатно по билету.
  • стоимость проезда, включая провоз багажа, при возвращении специалистов из страны Заказчика в страну Поставщика. Билеты на обратный проезд приобретает Заказчик и вручает их специалистам Поставщика.
  • во время пребывания специалистов в г. в связи с выполнением обязательств по настоящему договору Заказчик предоставляет специалистам Поставщика номер в гостинице.

СТАТЬЯ 4

4.1. Рабочее время специалистов Поставщика на месте монтажных работ устанавливается согласно правилам, действующим в стране Заказчика.

СТАТЬЯ 5

5.1. Представители Заказчика и Поставщика совместно составляют план и график проведения монтажных и пусконаладочных работ.

5.2. Работы по монтажу производятся под руководством руководителя группы специалистов Поставщика (специалиста поставщика, если он один), который дает технические указания и консультации, относящиеся к монтажу. Поставщик обеспечивает своих специалистов необходимыми инструментами и приборами.

5.3. В процессе выполнения монтажных работ все основные части оборудования должны быть тщательно проверены.

Результаты осмотра должны быть изложены в протоколе, подписанном представителями Поставщика и Заказчика на месте монтажа.

При наличии дефектов в протоколе должно быть указано их точное описание, причины возникновения, меры по устранению, а также установлена ответственность сторон за эти дефекты.

5.4. Все записи в монтажном журнале ведутся на русском языке и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Все записи технического характера должны быть подписаны соответствующими специалистами обеих сторон.

5.5. По окончании монтажа и пусконаладочных работ представителями Поставщика и Заказчика составляется и подписывается протокол о готовности оборудования к окончательным испытаниям и пуску в эксплуатацию. В протоколе указывается оценка качества произведенного монтажа оборудования в целом, а если необходимо, то и отдельных машин и агрегатов.

5.6. Окончательные испытания оборудования производятся по программе, согласованной представителями Заказчика и Поставщика в соответствии с техническими требованиями договора.

5.7. Монтажные работы считаются законченными после проведения всех видов монтажных, пусконаладочных работ, испытаний оборудования с достижением им гарантированных по контракту показателей, о чем составляется «Протокол проведения окончательных испытаний и пуска оборудования в эксплуатацию».

5.8. Заказчик обязуется точно выполнять все технические указания специалистов Поставщика, относящиеся к монтажу оборудования, а Поставщик гарантирует правильность даваемых его специалистами технических указаний в процессе выполнения монтажных работ.

СТАТЬЯ 6

6.1. Поставщик страхует своих специалистов за свой счет в соответствии с законодательством своей страны на случай болезни или несчастных случаев во время пребывания их в РФ. Заказчик может по просьбе Поставщика и за его счет застраховать специалистов в в соответствии с правилами страхования от несчастных случаев .

6.2.

При болезни или несчастных случаях во время пребывания специалистов Поставщика в РФ Заказчик обеспечивает больному или пострадавшему специалисту бесплатную медицинскую помощь в системе государственного здравоохранения и медикаменты по нормам и правилам страны Заказчика и производит платежи в течение в размере и порядке, предусмотренном в ст.3 настоящего договора. При этом Поставщик примет все меры к тому, чтобы по причине болезни его специалиста не было задержки в осуществлении монтажных работ на участке заболевшего специалиста.

6.3. При нетрудоспособности более по болезни или вследствие несчастного случая Поставщик обязан отозвать нетрудоспособного специалиста в свою страну либо лечить и содержать его за свой счет до состояния транспортабельности и по требованию Заказчика в срочном порядке направить замену.

6.4. В случае отзыва специалиста Поставщика по независящим от Заказчика причинам до истечения согласованного между сторонами срока расходы по откомандированию и замене специалистов несет Поставщик.

СТАТЬЯ 7

7.1. Поставщик несет ответственность:

7.1.1. За невыполнение своих обязательств, обеспечивающих: своевременных монтаж, пусконаладочные работы и проведение испытаний смонтированного оборудования в соответствии с согласованным графиком и программой монтажа и пуска оборудования в эксплуатацию.

СТАТЬЯ 8

8.1. Срок гарантии на выполненные монтажные работы – месяцев с даты их окончания в соответствии с п.5.7 ст.5 настоящего договора.

СТАТЬЯ 9

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, действует законодательство .

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________Заказчик _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-vypolnenii-montazhnyh-rabot.html

Рука правосудия
Добавить комментарий