Договор на проведение сварочных работ образец

Договор на оказание сварочных работ образец

Договор на проведение сварочных работ образец

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №3 к настоящему договору) и составляет рублей. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. 3.1. Подрядчик:

  1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
  2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;

3.2.

Договор подряда с материалами заказчика

В этот раздел также следует указать положение о субподряде.

К обязанностям заказчика следует отнести: Содействовать достижению цели договора – выполнению его предмета путем выполнения условий договора; Обеспечить подрядчика необходимыми строительными материалами, инструментами и расходными материалами в определенном объеме и в срок, установленный сторонами; Осуществлять проверку выполненных работ вместе с подрядчиком, находить недостатки и оговаривать вопрос их исправления; Принять работу от исполнителя в определенный срок; Оплатить работу в порядке, указанном в документе;

Как составить гражданско-правовой договор со сварщиком?

Таким образом, Вы можете заключить со сварщиком договор подряда, не включая его в штат.

1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договорподряда на выполнение работ

Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 2.5. Форма оплаты (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив, наличные денежные средства и т.п.) 3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с …………………………….…….……………………………… (дата или событие) 3.2.

Подрядчик должен начать работы не позднее «….» ………………….

Типовой договор подряда

Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.2.2.11.

Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.3.

Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных инструкций.2.4.

Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций, даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования указанных материалов или выполнения указанных инструкций.2.5.

Образец договора подряда на выполнение работ

Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации. 3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема: -резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.

-резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС. -демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС. 4.2.

Договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма)

Срок начала и окончания работ по договору (ст.

708 ГК). Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, качества выполненных работ, сроке годности, и принадлежностях. Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п.

1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если в цене договора сумма не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Договор подряда на выполнение работ

И все же, чтобы в будущем не возникло проблем, дополнительным условиям нужно уделить должное внимание.

К дополнительным условиям подряда относятся следующие: Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете.

Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют в тех ситуациях, когда заранее нельзя точно определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не предусмотрена предварительная оплата работ, а также определенных ее этапов, то заказчик обязан уплатить за работу исполнителю только после окончательного приема выполненной работы, при условии, что работа сделана должным образом.

Если в договоре подряда не указано, что подрядчик обязан выполнить работу лично, в таком случае подрядчик имеет право привлечь к исполнению своего задания третьих лиц (субподрядчиков). Качество выполненной работы должно совпадать с условиями договора.

Договор на сварочные работы из материала заказчика

6.

ФОРС-МАЖОР6.1.

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Источник: https://respect-kovka.com/dogovor-na-okazanie-svarochnyh-rabot-obrazets/

Договор на проведение монтажных и сварочных работ

Договор на проведение сварочных работ образец

Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение _____ дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 4.2.

В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты штрафа (пени) в размере _____% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

4.3.

Настоящий договор (в том числе приложения) составлены в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 5.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН Исполнитель 1» 394086 г. Воронеж, тел./473/ / р/сч в БАНК» в г. Москва К/с Заказчик Директор // / / М.
П. М.

договора по типам

Расценки на отделочные работы 3.1 Потолки Устройство реечных подвесных потолков м2 450.00 Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м2 250.00 Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м2 590.00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м2 от 950.

00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами м2 от 1150.00 Монтаж структурного покрытия м2 480.00 Грунтовка потолка м2 30.00 Шпатлевка потолка м2 190.00 Окраска потолка м2 180.00 Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог.

Скачать пакет документов Дата актуализации шаблона: Полезная информация FreshDoc.ru — актуальная пополняемая база договоров и юридических документов.

Это позволяет создавать грамотный документ за считанные секунды! Таким образом вы получаете не просто образец документа, а готовый к использованию договор на выполнение сварочных работ.

Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор.

Договор на проведение монтажных и сварочных работах

Как правило, если работы (услуги) выполнены и приняты, то обязательства человека перед организацией по ним прекращаются (п.

1 ст. 408 ГК РФ). Наличие такого критерия, отличающего трудовой договор от гражданско-правового, подтверждает и арбитражная практика (см., например, п.
2.2 определения Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, апелляционные определения Верховного суда Республики Коми от 6 февраля 2014 г. № 33-515/2014, Иркутского областного суда от 26 июля 2013 г.

4. Цена договора 4.1. Цена настоящего договора состоит из: Вознаграждения Подрядчика в размере ( ) руб.
(сумма цифрами и прописью)

Суммы издержек Подрядчика в размере ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 4.2. Цена настоящего договора составляет: ( ) руб. (сумма цифрами и прописью) 5.

Ответственность сторон 5.1.

За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 2.2.

Внимание Типовой образец договора подряда на сварочные работы, имеет сходство с договорами купли продажи, возмездного оказания услуг и трудовым договором. Сторонами сделки могут быть физические и юридические лица.
ФАС Волго-Вятского округа от 8 июля 2009 г. № А11-1893/2008-К2-21/93, Восточно-Сибирского округа от 3 сентября 2008 г.

№ А33-3511/08-Ф02-4255/08, от 24 апреля 2008 г. № А33-8071/07-Ф02-1640/08, от 11 июля 2006 г. № А33-19664/05-Ф02-2961/06-С1, Уральского округа от 18 августа 2008 г. № Ф09-5783/08-С2, Северо-Западного округа от 10 октября 2005 г. № А13-4118/2005-11). Совет: в гражданско-правовой договор не включайте условие о повременной оплате работ.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-so-svarshhikom/

Обязанности сварщика по договору оказания услуг

Хабаровск « » 2013 г.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.5. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.

3.

Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей. 3.2. Сумма, указанная в п.

5.1 настоящего

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 5.4.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.

1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6.

Разрешение споров

6.1.

Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.

1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2.

Заключение договора на сварочные работы учреждения с физическим лицом

Это означает, что:

  • стороны могут заключить любой договор, не противоречащий законодательству;
  • запрещено принудительное заключение договоров;
  • стороны самостоятельно определяют содержание договора.

Об этом сказано в статье 421 Гражданского кодекса РФ. Трудовой кодекс РФ регулирует только трудовые отношения (ст.

9 ТК РФ). При заключении гражданско-правового договора трудовые отношения между сторонами не возникают.

Теплый пол без монтажа tehnoem.by Интернет-магазин Детской одежды секонд хенд Акции. Распродажи. Скидки до 50%. Детская одежда мировых брендов.

Широкий выбор вещей для детей от 0 до 16 лет.Акты сдачи /приемки оказанных услуг выдаются ЗАКАЗЧИКУ в течение 5 рабочих дней после оказания услуг по Договору и возвращаются ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 5 рабочих дней после даты их получения.

5.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМА УСЛУГ 5.1.

В течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания срока оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан представить ЗАКАЗЧИКУ следующие документы: · Акт о приемке оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – в 2-х экземплярах.

В предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ документах, указанных в настоящем пункте, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязательно указывает номер и дату заключения настоящего Договора. 5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных вп.

5.1.

Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. 2.1.4.

Обеспечить на объекте, где проводятся сварочные работы, выполнение согласно допуску необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, охране окружающей среды и зеленых насаждений (при их наличии) во время проведения работ. 2.1.5.

Передать Заказчику за _____ дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию. 2.1.6. По выполнении сварочных работ сообщить Заказчику о готовности результата Работ к сдаче посредством _________________________. 2.1.7.

В полном объеме при сдаче выполненных работ передать Заказчику техническую документацию по объекту, где проводились сварочные работы. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1.

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.7.

Исполнитель одновременно с заключением Договора предоставляет Заказчику информацию по форме приложения № 2 к настоящему договору о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя, с приложением документов, подтверждающих данную информацию.

Внимание Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на сварочные работы образец Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на сварочные работы.

Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Принятый сотрудник не зачисляется в штат.

Следовательно, даже если в организации есть вакантная должность, предусмотренная штатным расписанием, она может заключить с гражданином гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). Аналогичную позицию занимают и суды (см., например, постановление ФАС Московского округа от 18 января 2013 г.

№ А40-32442/12-129-151, определение Свердловского областного суда от 5 сентября 2013 г.

Договор на оказание услуг сварщика

Трудовые отношения предполагают выполнение сотрудником работ по определенной специальности, квалификации или должности (ст. 15 ТК РФ). Работы выполняются на протяжении всего срока действия трудового договора.

В отличие от трудового договора для гражданско-правового соглашения важен не процесс работы, а ее результат, который исполнитель обязан сдать организации.

Источник: http://advokat72.pro/dogovor-na-provedenie-montazhnyh-i-svarochnyh-rabot

Договор на сварочные работы

Договор на проведение сварочных работ образец

» Статьи » Договор на сварочные работы

смотреть видео

Договор на выполнение сварочных работ может быть заключен между различными субъектами права. На сайте можно скачать договор на сварочные работы под водой, образец которого составлен в соответствии с действующим законодательством РФ.

Скачать пакет документов

Дата актуализации шаблона:

Полезная информация

FreshDoc.ru — актуальная пополняемая база договоров и юридических документов. Это позволяет создавать грамотный документ за считанные секунды! Таким образом вы получаете не просто образец документа, а готовый к использованию договор на выполнение сварочных работ. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор. Он позволяет в кратчайшие сроки оформить договор на сварочные работы под водой в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор на выполнение сварочных работ

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. © 2017 FreshDoc.ru

www.freshdoc.ru

Договор на сварочные работы cкачать образец 2016, 2017

смотреть видео

На странице представлен договор на сварочные работы. Здесь вы можете скачать полноценный договор на сварочные работы, соответствующий всем требованиям действующего законодательства РФ.

Скачать пакет документов

Дата актуализации шаблона:

Полезная информация

FreshDoc.ru — актуальная пополняемая база договоров и юридических документов. Это позволяет создавать грамотный документ за считанные секунды! Встроенный конструктор позволит с легкостью создать и сформировать образец договора на сварочные работы. Остается внести данные сторон и получить юридически грамотный документ, адаптированный к сделке. Наша программа предназначена для организации совместной работы с договорами несколькими специалистами. Благодаря простоте использования, любой сотрудник сможет самостоятельно составить договор на сварочные работы, который в свою очередь будет полностью актуален соответствующему законодательству РФ.

Договор на сварочные работы образец

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. © 2017 FreshDoc.ru

www.freshdoc.ru

Договор подряда на выполнение работ образец бланк

В гражданском праве в числе сделок по оказанию услуг находится и договор подряда, основным отличие которого является материальный результат договоренности.

При этом его общая суть состоит в том, что одно лицо обязуется выполнить определенный род услуг для другого за конкретную оплату.

Исходя из содержания такой сделки, договор подряда в некоторых случаях заменят сторонам трудовой договор.

Но, в отличие от последнего, не предоставляет исполнителю никаких социальных льгот и гарантий.

Кто заключает договор подряда на выполнение работ

Данный договор может быть заключен между разными субъектами, их круг гражданский кодекс не ограничивает. Между тем, каждый гражданин должен знать, что осуществляя исполнение по подрядному договору как физическое лицо, необходимо регистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя.

Это правило касается выполнения услуг на постоянной основе, тогда как разовые поручения допускаются без такового оформления.

Правила составления договора подряда

В целом, данные соглашения допускается заключать устно.

Но только если они соответствуют некоторым условиям:

  • оба субъекта выступают в качестве физических лиц;
  • стоимость услуг по сделке не выходит за пределы десяти тысяч рублей.

В остальных же случаях законом предписывается скреплять сделку письменным договором подряда, составить который можно с помощью профессиональных юристов или самостоятельно, соблюдая необходимые условия его составления.

Главными моментами, которые надо указывать в каждом договоре такого типа, согласно закону, является предмет соглашения и сроки выполнения. Именно с наличием данных пунктов в договоре, он будет считаться юридически верным, и иметь силу.

Что касается предмета, то, как уже говорилось, он в обязательном порядке должен выражаться в каком-либо материальном результате работы исполнителя. Но в любом случае, описание предмета сделки должно быть максимально четко выражено.

И включать в себя:

  • вид и содержание ожидаемых работ;
  • объект, который должен получиться в результате производства или переработки;
  • результат, который ждет заказчик.

Сроки — это важный пункт в договоре подряда, он должен быть определен сторонами перед началом работы, так как от него зависит дата оплаты.

Срок исполнения может быть разбит на этапы работы, график которых обычно прикладывается к договору в качестве приложения.

При этом, как правило, оплата происходит по окончании каждого этапа, после предоставления отчета о проделанной работе и подписания передаточного акта.

Исходя из основной особенности подрядных отношений, результат работы подрядчика всегда материальный, поэтому составления акта приема-передачи обязательно при таких правоотношениях. Подписывая такой акт, заказчик соглашается с качеством и объемом выполненной работы, принимает ее и с этого момента ответственность за нее исполнительно больше не несет.

Поэтому так важно объемную и долговременную работу разбивать на этапы, так проще сдавать объект заказчику, не неся ха его сохранность ответственность до самого конца работ.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда на выполнение работ вариант которого можно скачать бесплатно.

uristhome.ru

Договор на сварочные работы образец

Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик. 3. Порядок расчетов по договору 3.1. После подписания настоящего договора Подрядчик получает от Заказчика предоплату в размере 10% от стоимости работ, указанной в п.

1.2. настоящего договора. Сумма предоплаты составляет ( ) белорусских рублей. 3.2. Оплата производится поэтапно по факту выполненных работ. 3.3. Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком сразу после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 3.4.

Фактом подтверждения предоплаты и оплаты выполненных работ является расписка, выписанная Подрядчиком. 4.1. Ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика норм и требований охраны труда и техники безопасности во время работ по настоящему договору несет Подрядчик. 4.2.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.5.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 3.7.

Договор на оказание разовых услуг

Оклейка потолка сеткой «паутинка» м2 95.00 Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) м2 650.00 3.2 Стены Оклейка стен «паутинка» м2 75.00 Шпатлевка гипсокартона м2 160.00 Шпатлевка стен м2 180.00 Грунтовка стен м2 30.00 Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) м2 160.

00 Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) м2 190.00 Оклейка стен обоями под окраску м2 130.00 Окраска стен по обоям м2 120.00 Окраска стен по шпатлевке м.пог. 180.00 Грунтовка откосов м.пог. 20.00 Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) м.пог. 140.00 Окраска откосов м.пог. 150.

00 Монтаж малярных уголков м.пог. 95.00 Устройство откосов из «панелита» м.пог. 400.00 Монтаж стеновых панелей (типа «панелит») м2 490.00 3.3 Плиточные работы Облицовка стен керамической плиткой м2 690.00 Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону м2 690.

00 Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой м.пог.

Прайс лист на все строительные работы 2017

Прайс лист на все строительные работы 2017 Обращаем Ваше внимание на то что общая стоимость работ может быть снижена при больших объёмах !!! Ваш Дом просто обязан быть прекрасным, красивым и уютным радовать Ваш глаз и согревать твою душу! При заказе строительства дома, коттеджей, загородных домов. Проект в подарок ! Мы предлагает своим Заказчикам как готовые типовые проекты домов, так и осуществить проектирование зданий в Краснодаре по Вашим индивидуальным пожеланиям ! Описание стоимости услуг компании Мега-Комфорт на строительство кирпичного дома, коттеджа под ключ.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

Вакансии 72 ру Образец договора подряда на строительные работы Работа в армавире Вакансии «водитель» в отрасли «Транспорт, логистика, ВЭД». Образец договор купли продажи гаражного бокса образец.

Образцы по теме: Договор, Труд. В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для. Договор подряда с слесарем образец.

Также вы можете скачать образец договора подряда.

Важно

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N _ с электрогазосварщиком. Срочный трудовой договор со сварщиком образец, резюме на работу образец кладовщика.Договор строительного подряда /. Чтобы составить типовой договор подряда образца 2014-2015 года – не нужно обладать юридическим образованием и специальными познаниями: просто.

Договор подряда — образцы Примерную форму договора бухгалтер обычно берет.

Отделочные работы

В случае несвоевременного исполнения персоналом Заказчика подсобных работ, Подрядчик имеет право выполнить эти работы самостоятельно по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www. profsantehnik .

by. 2.8. В случае выявления дополнительных работ или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости договора или сроков производства работ, стороны составляют дополнительные соглашения.

Стоимость дополнительных работ рассчитывается по расценкам, опубликованным в сети Интернет на сайте www. profsantehnik .by. 2.9.

В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ. 2.10.

Расценки на отделочные работы 3.1 Потолки Устройство реечных подвесных потолков м2 450.00 Монтаж подвесного потолка «Армстронг» м2 250.00 Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) м2 590.00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами м2 от 950.

00 Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами м2 от 1150.00 Монтаж структурного покрытия м2 480.00 Грунтовка потолка м2 30.00 Шпатлевка потолка м2 190.00 Окраска потолка м2 180.00 Устройство карниза декоративного (галтель) м.пог. 190.

00 Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) м.пог.

2 View

Tweet

helpspc.ru

Источник: https://samsvar.ru/stati/dogovor-na-svarochnye-raboty.html

Смета на сварочные работы образец

Договор на проведение сварочных работ образец

Сметы  |28 Мар 2017  |  165279

Составление и последующее заполнение сметы совершенно заслуженно считается важнейшим этапом любых строительных или ремонтных работ. В большинстве случаев оформлением сметной документации завершается проектирование здания или сооружения.

В случае выполнения небольших объемов работ, например, ремонтных или отделочных, когда проект не разрабатывается, смета также необходима.

Это объясняется тем, что она служит исходной информацией для разработки множества сопутствующих необходимых и важных для эффективной организации работ документов, в частности, календарного плана выполнения работ и графика поставки необходимых материалов и механизмов.

Составление смет станет процессом значительно простым если доверите это дело профессионалам.

Бланк и образец сметы на работы

По сути, рассматриваемый документ состоит из двух частей:

  • расчет прямых затрат, которые определяются исходя из расценок 2001 года и переводятся в действующие цены путем умножения на соответствующий индекс удорожания, устанавливаемый ежеквартально. Прямые затраты состоят из следующих элементов:
    • стоимость материалов;
    • основная ЗП рабочих;
    • затраты на ЭММ (эксплуатацию машин и механизмов,необходимых для выполнения работ), включая ЗП машинистов;
    • расчет накладных расходов и сметной прибыли, производимый с учетом действующих на момент оформления сметы нормативов.

Недостатком данного метода является то, что применяемые при его использовании расценки 2001 года достаточно часто не учитывают реалий сегодняшнего дня, так как на момент составления многих технологий и материалов попросту не существовало. Однако, при возведении бюджетных объектов и большинства частных крупных строек альтернативы базисно-индексному методу на сегодня не существует.

Как составить смету на работу

В качестве примера упрощенной формы сметы на ремонт комнаты можно привести такую таблицу.

№ п/пНаименование работЕд. изм.Кол-воРасценка за ед.Стоимость работ
1Демонтаж перегородоккв. м.5234017 680=
2Демонтаж балконной дверишт.11 2001 200=
3Возведение перегородок из пеноблоковкв. м.5266034 320=
4Штукатурка перегородок и стенкв. м.22018039 600=
5Шпатлевка, грунтовка и окраска оштукатуренных поверхностейкв. м.22016035 200=
6Установка балконной дверишт.12 8002 800=
7Штукатурка дверных и оконных откосовкв. м.182404 320=
8Шпатлевка, грунтовка и окраска оконных и дверных откосовкв. м.182203 960=
ВСЕГО по смете139 080=

Важность грамотного составления и оформления сметы

Как уже отмечалось, заполнение сметы позволяет не только получить примерную сумму, в которую обойдется строительство или выполнение определенного объема работ. Эта величина необходима для определения договорной цены объекта или этапа работ, причем как заказчику или инвестору, так и подрядчику, то есть непосредственному производителю.

Но помимо этого прямого функционального назначения, грамотное и выполненное по образцу оформление сметы позволит спланировать проведение работ таким образом, чтобы они были произведены как можно быстрее и за меньшую цену. Кроме того, смета также помогает определить потребность в необходимых материалах, что в сочетании с календарным планом производства работ позволит разработать график их поставки.

Основные задачи сметы

Разработка и заполнение сметы позволяет решить сразу три важнейших задачи, всегда стоящих перед любым подрядчиком и заказчиком:

  • определение стоимости строительства или проведения каких-либо работ. В современных условиях сметная цена является важнейшим параметром, жизненно необходимым для всех участников строительного процесса. Заказчику интересно не переплачивать, а подрядчику – получить достойное вознаграждение за работу. Грамотно составленная смета позволяет учесть пожелания обеих сторон и получить устраивающую всех сумму;
  • разработка календарного плана. Сроки возведения здания или выполнения каких-либо работ нередко представляют для заказчика не меньшую важность, чем их стоимость. От этого зависит своевременная сдача объекта и, естественно, получение вознаграждения, возможно, с премией. Смета на работы, выполненная по образцу, предоставляет строителям всю необходимую информацию для разработки календарного плана;
  • разработка графика поставки материалов. При грамотном заполнении сметы становится ясна потребность в материалах и механизмах, что в сочетании с календарным планом позволяет составить и еще один важнейший для бесперебойной работы строителей документ – график поставки материалов. Эффективно работающие строительные организации не производят закупку материалов сразу на весь объект – это просто замораживает деньги, которые значительно эффективнее потратить на что-то более важное в данный момент, а также требует значительных расходов на складирование и т.д. Также крайне невыгодны любые простои техники и рабочих, что чревато не менее серьезными дополнительными затратами.

Источник: https://ccm-msk.com/smeta-na-svarochnye-raboty-obrazets/

Образец гражданско правового договора оказание сварочных работ

Договор на проведение сварочных работ образец

Для этого исполнитель по указанному договору может обратиться в суд в порядке и сроки, предусмотренные для рассмотрения индивидуальных трудовых споров.Напишет дир: ОК! Оформить договор ГПХ со Сварочным С.С…..чтож, будем выполнять..

не напишет или что другое напишет — не будем выполнять поручения бухов…Не Фатало еще! Слишком много начальников получается!Заключив договор ГПХ со сварщиком (которого заключать было нельзя), но имея на руках резолюцию дира, мы снимем с себя ответственность за дальнейшие последствия данного действия…Всегда надо прикрывать заднее место…на случАй тревоги…А самое интересное, что Вы поставите перед выбором дира: либо он дает письменное указание заключить такой договор, либо, когда вы ему объясните всю неправомерность эаключения оного, даст отбой! Сколько людей — столько и мнений. Последний раз редактировалось Мотя; 23.07.2011 в 08:14.

В такой ситуации работодателю нужно дополнить штатное расписание новой должностью или увеличить количество штатных единиц по имеющейся должности, внеся соответствующее изменение (раздел 1 указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1).

Вопрос из практики: нужно ли оформить приказ о приеме на работу гражданина по договору гражданско-правового характера Нет, не нужно. Трудовое законодательство не распространяется на граждан, с которыми заключен гражданско-правовой договор (ст.
11 ТК РФ).

Поэтому организации не нужно:

  • оформлять приказ о приеме на работу таких граждан;
  • вносить записи в их трудовые книжки;
  • вести табель учета рабочего времени по ним.

Указанные действия необходимы только в том случае, когда с сотрудником заключен трудовой договор (ст.

Договор гражданско правового характера на сварочные

Факт выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам должен быть подтвержден документально. Например, актом или другим документом, удостоверяющим приемку (см.

, например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 июня 2009 г. № А26-6637/2008).

Совет: если исполнитель получает вознаграждение регулярно, вместо одного долгосрочного гражданско-правового договора заключайте ежемесячно отдельные договоры или предусмотрите авансовую систему расчетов.

В гражданско-правовом договоре не предусматривайте регулярных ежемесячных выплат. Иначе его могут признать трудовым (письмо Минфина России от 11 февраля 2005 г. № 03-05-02-04/25). 6.

Определяя содержание гражданско-правового договора, руководствуйтесь главами 37 и 39 Гражданского кодекса РФ, а не статьей 57 Трудового кодекса РФ.

Поэтому в текст договора не включайте термины трудового права.

Договор подряда на сварочные работы

Внимание

Заказчик» и «Исполнитель», порядок приемки работ, порядок действий в случае спорных ситуаций или возникновения непредвиденных событий форс-мажорного характера и т.п. Риски сторон: на что обратить внимание Теоретически заключение гражданско-правового договора приносит больше выгоды для работодателя, чем для работника. На практике во многих случаях это так и есть, поскольку:

  • компания не обязана оплачивать налоги, страховые взносы, больничные, отпускные и т.п.;
  • оплачивается только фактический объем работы (нерабочее время, перерывы и прочие простои не компенсируются);
  • «уволить» такого «сотрудника» гораздо проще: нет необходимости оплачивать выходное пособие, нет обязательства 14-дневной отработки, пока он может подыскать себе другое место.

Для самого работника эти плюсы можно автоматически представить в виде минусов.

Гражданско правовой договор электрогазосварщика

Перепечатка данного материала в «бумажные» газеты и журналы возможна только при условии размещения рядом с ним рекламного сообщения нашей компании. Договор гпх со сварщиком образец Сайт создан на конструкторе www.by.

Создайте и Вы себе сайт бесплатно! Договор(uploads/610/529/files/1dogovor-sasha.docx ) Акт(uploads/610/529/files/akt-vyp.rabot-.docx) Объявление от WWW.by: Ремонт станков с ЧПУ Профессиональный ремонт токарных и фрезерных станков с чпу.

Siemens, sinumerik, fagor, heidenhain, fanuc remontstankov.by Подробнее Реклама: Реклама от WWW.by: Оптовые продажи замочно-скобяных изделий Замки, фурнитура kulak.by Реле напряжения!Стабилизатор напряжения!Купить Защита бытовой техники от скачков напряжения .купить дешево в минске.

Важно Терморегуляторы купить в рб. Теплый пол без монтажа tehnoem.by Интернет-магазин Детской одежды секонд хенд Акции. Распродажи. Скидки до 50%.

Договор гпх с работником

Важно

Также срок гражданско-правового договора зависит от вида договора: подряда, комиссии, возмездного оказания услуг и т. п., то есть определяется исходя из характера договорных отношений.

Например, при заключении договора подряда и оказания услуг заказчик, как правило, заинтересован в скорейшем выполнении работы или оказании услуги.

Поэтому на практике такие договоры являются срочными, а продолжительность срока определяется исходя из фактических обстоятельств и реальной возможности исполнителя выполнить обязательства по договору в тот или иной срок.

Конкретный срок стороны фиксируют в договоре, при этом его максимальный предел законодательством не ограничен и может составлять от нескольких дней до десятков лет. На это указывают положения части 1 статьи 708 и части 1 статьи 781 Гражданского кодекса РФ – в отношении договоров подряда и услуг соответственно.

Договор гражданско-правового характера (гпх) 2018

Любые ссылки на штатное расписание, тарифно-квалификационные характеристики работы, на конкретную профессию и специальность сотрудника могут быть основанием для признания такого договора трудовым (см., например, п. 2.2 определения Конституционного суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О, постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 августа 2002 г. № А05-4374/02-275/18). 2.

Гражданско-правовой договор не может предусматривать обязанности человека подчиняться Правилам трудового распорядка или каким-либо другим локальным нормативным актам организации: приказам, распоряжениям руководителя организации (см., например, письмо УФНС России по г. Москве от 5 апреля 2005 г. № 21-08/22742, апелляционное определение Иркутского областного суда от 26 июля 2013 г.

№ 33-6047/13, постановления ФАС Московского округа от 19 июня 2009 г. № КА-А40/5330-09, Северо-Западного округа от 17 июня 2009 г.

Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.
  • Сроки выполнения сварочных работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Стоимость и порядок расчетов.
  • Порядок сдачи и приема. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества сварочных работ. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные исполнителем по договору.

Кроме того, за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, организация и ее должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности (ч. 3 и 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Вопрос из практики: как поступить, если суд или инспекция признает гражданско-правовой договор трудовым, а свободная штатная единица по соответствующей должности в штатном расписании отсутствует Решение суда или предписание инспекции, установившее наличие трудовых отношений по гражданско-правовому договору, обязывает работодателя оформить трудовой договор в общем порядке по правилам статей 57 и 67 Трудового кодекса РФ. Если на момент признания гражданско-правового договора трудовым в штатном расписании организации нет свободной штатной единицы по соответствующей должности, то это не является основанием для отказа в заключении трудового договора.

Источник: http://02zakon.ru/obrazets-grazhdansko-pravovogo-dogovora-okazanie-svarochnyh-rabot/

Рука правосудия
Добавить комментарий