Договор оКазания услуг по ремонту автомобиля образец

Оформление договора на оказание услуг по ремонту автомобиля

Договор оКазания услуг по ремонту автомобиля образец

Любое имущество рано или поздно приходит в полную или частичную негодность. Не является исключением и автомобильный транспорт. Автомобилю может потребоваться как капитальный ремонт, так и замена определённых запчастей. В любом случае, оформляется договор на оказание услуг по ремонту автомобиля.

Но каковы правила оформления договора на оказание услуг по ремонту автомобиля? Для чего оформляется соглашение рассматриваемого типа? Каковы права, обязанности и ответственность сторон данной договорённости? Поговорим об этом в статье.

Правила оформления

Оформление договора на оказание услуг по ремонту автомобиля необходимо для юридического освидетельствования факта предоставления и принятия ремонтного обслуживания.

Порядок заключения договорённости рассматриваемого типа регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2001 года №290 «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту».

Сторонами договора на оказание услуг по ремонту автомобиля являются:

  • Исполнитель (поставщик услуг) — лицо, осуществляющее ремонтные работы;
  • Клиент (получатель, заказчик) — потребитель услуг по ремонту автотранспортного средства.

Рассматриваемое соглашение оформляется на стандартном листе бумаги (формат А-4), либо на фирменном бланке автосервисного предприятия, оказывающего услуги по ремонту транспортного средства. Настоящий документ оформляется в письменном виде при использовании авторучки синего или чёрного цвета. Договор на оказание услуг по ремонту автомобиля не должен содержать:

  • Существенных исправлений, помарок и чернильных пятен;
  • Грамматических ошибок;
  • Заведомо ложной информации;
  • Перечня услуг, которые по факту не будут предоставлены получателю.

Документ, оформленный неправильно, не наделяется юридической силой.

Образец договора

Для наиболее верного оформления рассматриваемого документа необходимо иметь представление о типовом содержании договора на оказание услуг по ремонту автомобиля. Действительное соглашение состоит из следующих пунктов информативного характера:

  • Наименование — «Договор на предоставление технических услуг»;
  • Регистрационный номер контракта;
  • Дата (цифрами, в формате день/месяц/год) и место заключения соглашения;
  • Информация из удостоверения личности заказчика, или реквизиты юридического лица;
  • Соответствующие данные исполнителя;
  • Подробное изложение предмета договора на оказание услуг по ремонту автомобиля;
  • Определение прав и обязанностей каждой из сторон соглашения;
  • Определение ценового значения договорённости и установление порядка расчёта;
  • Утверждение меры ответственности заказчика или поставщика услуг в случае нарушения регламента настоящего контракта;
  • Срок действия положений рассматриваемой договорённости;
  • Определение мирного и судебного способов разрешения конфликта, в случае возникновения такового;
  • Заключительные положения настоящего договора (включают нормативы, на основании которых можно внести изменения в действующий контракт или упразднить его юридическую силу);
  • Банковские и юридические реквизиты исполнителя;
  • Информация о банковском счёте потребителя ремонтных услуг;
  • Личные подписи и юридические печати сторон.

В качестве приложений к рассматриваемому документу могут прилагаться акты следующего характера:

  • Изменяющие отдельные пункты соглашения (например, акт об изменении тарифной стоимости услуг по ремонту автомобиля);
  • Частично аннулирующие основной договор;
  • Дополняющие текущие положения контракта.

Скачать образец договора на техническое обслуживание автомобиля можно по ссылке:

Права и обязанности сторон

Права и обязанности исполнителя и заказчика в обязательном порядке указываются в тексте соглашения. При проведении ремонта транспортного средства, поставщик технических услуг обязан:

  • Принять автомобиль клиента по акту приема-передачи и вернуть его соответствующим образом после ремонта;
  • Предоставлять обширный спектр качественных ремонтных услуг в соответствии с регламентом оформленного контракта;
  • Составить дефектный акт, в случае обнаружения скрытых повреждений в машине, и в течение суток передать его владельцу автотранспортного средства;
  • Утилизировать отходы, оставшиеся после ремонтных работ;
  • Предоставить заказчику гарантию на все предоставляемые услуги.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения обязательств по договорённости, если:

  • Переданные клиентом запчасти не пригодны для внедрения в его автомобиль;
  • Следование указаниям заказчика повлечёт причинение непоправимого вреда автотранспортному средству;
  • Возникают форс-мажорные обстоятельства, препятствующие процессу ремонта автомобиля.

В свою очередь, обязанностями заказчика являются следующие:

  • Предоставление исполнителю всей документации на ремонтируемую машину;
  • Предоставление автомобиля на ремонт в сроки, указанные в действительном договоре;
  • Своевременная оплата технических услуг;
  • Принятие машины после ремонта в течение суток после завершения соответствующей процедуры;
  • Проверка результатов ремонтных мероприятий (при участии исполнителя).

Клиент уполномочен:

  • На мониторинг качества ремонтных услуг, предоставляемых автосервисным предприятием;
  • На расторжение текущего контракта в любой момент (при условии оплаты услуг, оказанных на момент принятия решения об упразднении юридической силы договорённости);
  • На отказ от предложенных дополнительных работ по улучшению технического состояния автотранспортного средства.

Ответственность сторон

Права и обязанности исполнителя и заказчика должны соблюдаться сторонами соглашения. Мера ответственности каждого из партнёров по контракту устанавливается в тексте соглашения отдельным пунктом. В стандартном договоре на оказание услуг по ремонту автомобиля определяется следующий алгоритм ответственности сторон:

  • Если заказчиком нарушаются сроки уплаты за проведённые мероприятия в отношении его транспорта, на него возлагается имущественная ответственность в виде 0,5 процентов от суммы долга за каждый просроченный день платежа. Необходимо помнить, что пеня не освобождает клиента от расчёта по контракту;
  • Если клиент нарушает срок оплаты более двух раз, исполнитель вправе требовать стопроцентную предоплату (в случае дальнейшего сотрудничества);
  • Если клиент оставляет машину в автосервисном центре после окончания процедуры технического обслуживания более чем на сутки, с него взыскивается дополнительная плата за хранение движимого имущества;
  • До возвращения машины её законному владельцу по акту приема-передачи, исполнитель несёт полную материальную ответственность за данное имущество;
  • Если автосервис не осуществляет прописанные в контракте мероприятия в срок, клиенту выплачивается неустойка в виде 0,5 процентов от стоимости ремонта за каждый просроченный день.

Если качество ремонтных мероприятий не соответствует запросу заказчика и противоречит предписаниям, обозначенным в действительном договоре, новые работы организуются за счёт исполнителя.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://itbu.ru/dogovor/dogovor-na-okazanie-uslug-po-remontu-avtomobilya.html

Договор на ремонт автомобиля образец

Договор оКазания услуг по ремонту автомобиля образец

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре. 5.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным. 5.4.

Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами. 5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты. 6.

Договор на ремонт автомобиля

→ Документы → Договоры Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки.

Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.

Важно Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1.

Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта). 3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ.

Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди. 3.1.3.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации. 1.4.

При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля. 1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Договор подряда на ремонт автомобиля

При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей. 4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.3.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

Внимание Ремонт автотранспорта классифицируется как услуга. Для грамотного оформления отношений между заказчиком и исполнителем необходимо заключение письменного документа. Согласно Гражданскому Кодексу это договор возмездного оказания услуг.

Обязательные разделы, которые должен содержать договор на ремонт автомобиля: 1.

Преамбула с информацией о заказчике и исполнителе. 2. Предмет договора. 2.1. Конкретизация: договор по ремонту автомобиля и/или его техническому обслуживанию. 2.2.

Особенности эксплуатации (в личных целях или в предпринимательской деятельности).

2.3. Перечень предоставленных заказчиком документов. 3. Условия исполнения. Сроки оказания услуг, стоимость и другая детализация. 4. Права и обязанности сторон. 5. Реквизиты. Только правильно оформленный договор по законодательству имеет юридическую силу.

Типовой договор

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»). 1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора. 1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя. 2.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

  • Автосервис
  • Клиентам
  • Типовой договор

Радуем женщин не только 8 марта! Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%! Мужские дни в Амити-Моторс! Каждый четверг и пятницу Амити-Моторс дарит скидку 10% на работы всем мужчинам! Всегда проконсультирем Вас по телефону +7(812)770250 ДОГОВОР № на техническое обслуживание и ремонт автомобилей г. Санкт-Петербург « » 201 г. Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , в лице генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт. 2.10.

Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей.

В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг). 3.2.

Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ. 3.3.

Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4.

Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению. 4.4.

Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки). 4.5.

Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.
4.6.

Договор на ремонт автомобиля образец украина

Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии. 4.4.

Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии. 4.5.

Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1.

Договор на ремонт транспортного средства образец

За качество предоставленных Заказчиком для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества Исполнитель ответственности не несет.3.3. Заказчик обязан:3.3.1.

Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.3.3.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.3.

1 договора на обслуживание автомобиля Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля.3.3.3.

Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора оказания услуг.3.3.4.

Источник: http://lic-r.ru/dogovor-na-remont-avtomobilya-obrazets/

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

Договор оКазания услуг по ремонту автомобиля образец

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч.

при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС).

При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5.

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________Исполнитель _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-i-remontu-avtotransporta.html

Рука правосудия
Добавить комментарий