Договор подряда на монтаж мебели

Договор подряда монтаж мебели

Договор подряда на монтаж мебели

Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста. Договор г. Архангельск 01 января 2011г. Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н.

, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору. 1.2.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

ИП , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем: 1. Предмет договора1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.

2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): (далее — работы).1.

3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

При наступлении событий, предусмотренных п.

Договор на производство мебели под заказ

Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.

) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.3.

7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключаетсяДополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы.

Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя. 4.

Договор подряда на изготовление мебели (типовой или на заказ)

Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.4.2 Исполнитель имеет право и обязан:4.2.

1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.4.2.

2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.4.2.

4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента. 5.

договора по типам

Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.2.4.

При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика. 3. Обязательства сторон3.1. Заказчик имеет право:3.1.1.

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.3.1.2.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.3.1.3.

Договор на изготовление мебели на заказ образец

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на изготовление мебели на заказ образец скачать

Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.6.

2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков. 7. Дополнительные условия.7.

1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.

01-89 температура внутреннего воздуха должна быть нениже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие. 8.

Договор изготовления мебели на заказ образец

Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. 7. Разрешение споров 7.1.

Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 7.2.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота. 8.

Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.

Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).

Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

Договор изготовления мебели на заказ образец скачать

Наименование производимой продукции:*ШКАФ КУПЕКонфигурация и размеры указаны в приложении. 2. Цена договора и условия оплаты 2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. 2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 2.4.

Форма оплаты- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.

— Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ. 3. Обязанности сторон 3.1.

Договор бытового подряда на изготовление мебели

бытового подряда на изготовление мебели

г. Владимир «____»_____________ 20___г.

Индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 33 № от 10.05.

07, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и, и гр-н (-ка) ______________________________________________________________________________________, паспорт: серия ______, N__________________, выдан ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика изготовление мебели в соответствии со спецификацией и дизайнерским чертежом, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Готовые изделия являются индивидуальными по размеру, конфигурации, комплектации, замене и возврату не подлежат.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по соглашению сторон и составляет: ___________________________________________________

2.1.1.оплата за материал Подрядчика — __________ (______________________________________________________________________)рублей;

2.1.2.оплата за выполнение работ-_________ (________________________________________________________________________)рублей.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п. 2.1.1. в момент подписания настоящего договора.

Окончательный расчет производится Заказчиком за сутки до передачи ему Подрядчиком готовых к монтажу изделий.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.

2.4. Дополнительные работы (например, доставка мебели до квартиры Заказчика и монтаж, доставка и монтаж мебели за пределами г. Владимира и т. д.), не предусмотренные настоящим договором и спецификацией, оплачиваются отдельно по отдельному договору.

2.5. Форма расчетов — наличная и безналичная. Оплата считается произведенной Заказчиком в день поступления денежных средств в кассу Подрядчика или их зачисления на его счет в банке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Читайте так же:  Сроки продления страховки осаго

3.1.1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

3.1.2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.1.3.Самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, привлекает к выполнению работ или их части третьих лиц. При этом ответственность за работу третьих лиц несет Подрядчик.

3.1.4. Обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5.

При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим — в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику понесенные им затраты,

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения цены работы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, обязан выполнить работу по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.1.6. По результатам замеров производит уточненный расчет стоимости заказа.

3.1.7. Оформляет договор и эскизы изделий, которые подписываются Заказчиком, при условии предоставления Заказчиком всех необходимых для этого сведений.

3.1.8.Изготавливает мебель согласно утвержденному Заказчиком чертежу (эскизу) и в соответствии со спецификацией.

3.1.9.При отсутствии задолженности Заказчика передает изготовленную мебель Заказчику или уполномоченному им лицу.

3.1.10.За свой счет исправляет все недостатки своей работы, произошедшие и заявленные Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи изготовленной мебели. Указанный гарантийный срок не применяется, если установку и доставку мебели производил не Подрядчик.

Источник: https://narodinteres.ru/2424-dogovor-podrjada-montazh-mebeli

Нарушение сроков по договору подряда на изготовление мебели

Договор подряда на монтаж мебели

Ситуация следующая: Заключен договор по изготовлению мебели Все сроки по данному договору истекли (мебель до сих пор не доставлена, срок задержки составляет уже 5 рабочих дней).

Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки договора по типам. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты 8.3.

По договору бытового подряда, например, производятся ремонт и пошив обуви, швейных, меховых и кожаных изделий, химическая чистка, ремонт бытовой техники, изготовление мебели на заказ и т.д.

Оплата по Договору производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет — нарушения сроков изготовления результата работ; — в любое время по своей инициативе. Решение по иску о расторжении договора на изготовление мебели, возврата уплаченной по договору суммы.

⁃ Споры из договора подряда⁃ PDF Договор⁃ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.⁃ Что такое подряд?⁃ 3 Пример оформления условий.⁃ DOC Утверждено⁃ DOC Договор подряда

Ответчик предъявил встречный иск, требовал оплату по второму договору.

Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным 5.3. У меня возникла проблема по договору подряда на монтаж сантехнического оборудования. Срок выполнения работ по Договору нарушен. Например, нужно изготовить мебель или что-то для 1.1.

Общая характеристика и источники, особенности правового регулирования договора трудового найма, законодательство о запрете труда детей и охране труда малолетних подростков и женщин, законодательство о рабочем времени, законодательство о времени отдыха…

можно ли в договоре указывать в договоре подряда (основного, между заказчикам и подрядчиком) «за несвоевременную оплату з/п и аренды СУБПОДРЯДЧИКАМ, будет расторгнут договор»? КАТЕГОРИИ СПОРОВ ОБРАЗЦЫ ПРЕТЕНЗИЙ Претензия по договору купли-продажи мебели (возврат мебели) В ООО юр. адрес: 115230 5.3.

Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц (субподрядчиков). Договор фирмой оформлен на поставку, а не на изготовление мебели (хотя они сами производят мебель).

Договора срок изготовления мебельных изделий составляет 10 рабочих дня. Образец договора подряда на изготовление мебели, по которому Подрядчик обязуется. Претензия по договору купли-продажи мебели (возврат мебели). Договор подряда на строительные работы: образец. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

Приведённый договор подряда является примерным, он может и должен быть доработан с учетом конкретных 3.1. ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2018.

Бизнес-контракт, составленный из слов, — неэффективная форма фиксации договоренностей. Договор бытового подряда изготовление мебели образец. Кому: Руководителю ООО Мебельные мануфактуры.

Мебель задержали уже больше чем на месяц, при всем при этом, ИП не отказывается, назначает очередную дату и не приезжает.

Предметом договора на производство мебели является обязательство мебельного производителя по изготовлению и передаче покупателю конкретных изделий, а также обязательство покупателя по приемке и оплате этих изделий.

В договоре исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению мебели и указан срок изготовления — 60 дней. Может у кого есть образец договора подряда на изготовление мебели по индивидуальному Подрядчик обязуется выполнить работу в срок: с 5.2.

Основная статья, которая нас интересует в связи с рассмотрением вопроса нарушения сроков изготовления Закон оговаривает, что сумма неустойки не может превышать общую сумму выполнения работ по договору. Как в будущем будут регулироваться предпринимательские отношения? В нарушение пункта 4.

3 указанного договора ответчик о причинах неисполнения установленных сроков и продлении срока на изготовление мебели в Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

Сроки изготовления и установки по договору — 30 рабочих дней, т.е. Срок исполнения — существенное условие (708 ГК РФ). Договор на оказание услуг по изготовлению мебели «Аккорд-Мебель» №_. Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком.

Срок выполнения работы устанавливается с «» 200 г. до полного выполнения обязательств сторон, но не позднее «» 200 г. 5.1. В договоре прописан срок изготовления 20 дней.

Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение сроков выполнения работ по изготовлению мебели в размере _ руб. Срок договора не является существенным условием.

Договор подряда может быть заключен на изготовление или переработку (обработку) вещи нарушением, в результате которого расторжение договора строительного подряда проектов, производство мебели и пр.

Что делать, если подрядчик затягивает сроки выполнения работ?

Что делать при покупке некачественной мебели или нарушении сроков изготовления Требовать возврата денег?

Заказала и оплатила мебель у ИП, составлен договор, обговорены сроки, цена, издержки и т.п. Согласно ст. 27 Закона «О защите прав потребителей», исполнитель обязан выполнить работы в срок, установленный договором.

Истцы заключили с ответчиком договор подряда на изготовление углевыжигательных печей, предоставив ответчику задаток на изготовление Ответчик нарушил сроки начала и окончания работ, указанные в договоре. Заключила договор бытового подряда на изготовление и монтаж Итого 83600 руб.

Должность: Столяр по изготовлению встроенной и корпусной мебели из ЛДСП. По договору поставки компания передала товар, общество заплатило с опозданием, поставщик потребовал неустойку. Договор подряда на изготовление — основная группа/тема документов в которую входит документ.

Кроме того, исправлению брака может предшествовать определенная Исковое заявление о безвозмездном устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда составляется по правилам ГПК РФ. бытового подряда на изготовление мебели. г. Владимир ____ _ 20 ___ г. 3.1.12.

Выплатить неустойку за нарушение срока исполнения работ по договору с 3 апреля 2012 г. по 15 июня 2012 г.

в размере 299000 рублей из расчета В договоре за нарушение сроков предусмотрены следующие штрафы: 0,05% за нарушение сроков передачи товара, 0,03% за нарушение сроков монтажа за Договором подряда предусмотрена неустойка за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору.

По договору подряда от 21, 10, 16, заказал мебель, внес предоплату. 2 Ответственность и обязательства сторон. Заказчика задания на изготовление мебели подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на 4.2.

Поскольку исполнитель по договору бытового подряда на изготовление мебели является изготовителем, на результат работ должен быть установлен срок службы. Если у Вас договор оказания услуг (подряда), тогда ссылайтесь на ст. 28 Закона о защите прав потребителя. Нарушен срок изготовления мебели — что делать? Оплата работ по Договору производится в следующем порядке и в сроки 7.2.

Источник: http://sonovabitcf.ga/5026-narushenie-srokov-po-dogovoru-podryada-na-izgotovlenie-mebeli

Договор подряда (изготовление, доставка, монтаж мебели по индивидуальному заказу)

Договор подряда на монтаж мебели

Покосившаяся тумба, потрескавшаяся краска на столешнице, поцарапанная поверхность плиты. Всё это неполный перечень недостатков, которые граждане могут наблюдать у себя в доме после некачественной установки мебели.

А может быть эти недостатки появились еще раньше: при ее изготовлении.

Как разобраться, кто виноват; к кому предъявлять претензии; кто будет возмещать денежные средства за плохое качество мебели? Об этом расскажем в нашей статье.

Правильный выбор изготовителя/продавца/установщика является условием отсутствия проблем юридического свойства в будущем.

При определении такого лица следует обращать внимание на:

  • Отзывы реальных покупателей (заказчиков). Рекомендуем обращать внимание на такие отзывы, которые размещаются на независимых, зарекомендовавших себя сайтах;
  • Опыт работы изготовителя (продавца, установщика);
  • Хорошая репутация (т.е. отсутствие многочисленных судебных споров, мирное урегулирование вопросов клиентов);
  • Демонстрация желания оформления договорных отношений, в том числе фактов продажи, приемки, доставки, составления других документов.

Приобретении нового мебельного гарнитура или отдельных частей из него ответственная задача, поскольку предполагается, что мебель будет служить долгое время. В связи с этим продавцы мебели обязаны доводить до сведения покупателей в наглядной форме (каталоги, информация на странице в Интернет, стенды) такие важные сведения как:

  • Назначение данной мебели;
  • Материалы, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке (самым ценным материалом является массив древесины, однако он имеет и высокую цену;
  • наиболее популярным остается древесно-стружечная плита, имеющая много разновидностей);
  • Способы и сроки доставки мебели.

________________________________________________________________________________

ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ВЫВОДЫ

________________________________________________________________________________

ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА МЕБЕЛИ: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

Организации и предприниматели, стремясь извлечь как можно больше выгоды, зачастую пытаются навязать дополнительные услуги. Например, при покупке мебели дополнительно могут идти ее доставка или установка. Сами по себе такие действия запрещены действующим законодательством. Важно в этом случае обращать внимание на конкретные условия договора, их формулировку.

Суды общей юрисдикции рассматривают следующую ситуацию как навязывание работ.

Если, намереваясь купить стол, клиент подписал договор, в котором указаны дополнительные работы по доставке этого стола, его установке с обязательной предоплатой, то такой договор будет противоречить Гражданскому кодексу РФ.

Следовательно, гарантией прав клиента является его возможность приобретать, заказывать только те работы и услуги, которые он намеревался заказать. Любое воздействие на его волю даже посредством отражения в договоре навязанных, ненужных услуг не допустимо.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД

Как правило, в судах заказчики ссылаются на несоответствие работы заказу. При этом судьи обращают внимание на эскиз мебели.

Если такого эскиза нет, то отсутствует возможность удостовериться в том, что работа не выполнена надлежащим образом. В этом случае суд обращает внимание лишь на то, что товар соответствует обычно предъявляемым требованиям.

Иными словами, кровать выполнена таким образом, что она предназначена для сна, стол для потребления пищи и т.д.

Таким образом, при заказе мебели по индивидуальному заданию следует составить ее эскиз и приложить к договору.

Кроме того, в дальнейшем имеет важное значение отражение претензий к покупателю в актах приемки-передачи или отдельно направляемых письмах. Такие претензии послужат доказательством несоответствия выполненной работы желаниям заказчика.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Другим неприятным сюрпризом для заказчика могут явиться повреждения мебели, возникшие предположительно при доставке и установки мебели. Если такие повреждения обнаружились не сразу, не стоит отчаиваться.

Истинный характер повреждений поможет установить экспертиза.

Эксперт в заключении опишет причину появления царапин: носили ли они эксплуатационный характер, либо были связаны с повреждения при установке/доставки мебели.

Заключение эксперта поможет установить и надлежащего ответчика.

То есть если выяснится, что дефекты мебели были вызваны в процессе ее изготовления, но не из-за неаккуратной доставки, то и требования следует адресовать продавцу.

Иначе суд откажет в удовлетворении иска, а судебные расходы(включая оплату услуг представителей ответчика, судебную экспертизу, оплату проезда оппонентов и т.д.) придется возмещать истцу.

ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ

Другой часто встречающейся проблемой при заключении договора изготовления и доставки мебели выступает пропуск поставщиком срока доставки мебели.

В случае, если заказчиком была внесена предоплата, то за каждый день пропуска, исполнитель обязан уплачивать половину процента от суммы предварительной оплаты.

Например, сумма заказа мебельного гарнитура составила 50 тысяч рублей, а предоплата была внесена в размере 100%, значит за каждый день просрочки фирма обязана уплачивать 500 рублей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Фирмы и предприниматели могут действовать недобросовестно, вводя клиентов в заблуждение. В этом случае следует последовательно отставить свою позицию в суде, собирая все возможные доказательства. Суды в таких случаях, как правило, обращают внимание на отсутствие необходимых подтверждений со стороны ответчиков.

Пример из практики агентства

В юридическое агентство «ДФ» обратилась гражданка, которая хотела отказаться от договора и вернуть предоплату в размере 500 000 рублей за индивидуальный заказ мебельного гарнитура. Как ей пояснила мебельная фирма, согласившись расторгнуть договор, предоплата возвращена быть не может.

Предоплата, по словам фирмы, уже расходована на составление дизайна мебели, а также на производство замеров. Наши юристы указали, что, согласно нормам гражданского законодательства, потребитель вправе в любое время отказаться от договора, возместив фактическую стоимость произведенных работ.

Вместе с тем, мебельной фирмой не представлено достоверных доказательств наличия выполненного индивидуального дизайна. Так, истец обращалась в мебельную фирму 28 марта, между тем уже 29 марта она изъявила желание расторгнуть договор. Разработать индивидуальный дизайн мебели за такой короткий срок, когда истец не успела согласовать этот дизайн, невозможно.

Кроме того, согласно одному из пунктов договора работы по замеру производятся бесплатно. Суды первой и апелляционной интонаций согласились с нашими доводами и обязали вернуть ответчика предоплату в полном объеме.

ВЫВОДЫ:

Дела по изготовлению мебели на индивидуальный заказ, доставке и монтажу имеют множество подводных камней. Для успешного представления интересов следует обращаться к квалифицированным специалистам. Определить юридически значимые факты (сформировать предмет доказывания) и подтвердить эти факты (представить доказательства суду) помогут юристы агентства «ДФ».

Чтобы с нами связаться, звоните или записывайтесь на консультацию по телефону: +7 (343) 363-03-98

Источник: https://osincev.org/services/dogovornye-spory/dogovor-podryada-izgotovlenie-dostavka-montazh-mebeli-po-individualnomu-zakazu/

Рука правосудия
Добавить комментарий