Договор подряда с авансовым платежом образец

Договор подряда — образец (типовая форма)

Договор подряда с авансовым платежом образец

г. Санкт-Петербург  «__» ________ 201__ г.

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемыхими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатковосуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п.

Полезные ссылки по теме «Образец договора подряда»

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor-podryada.htm

Договор с прописанной сумма авансов

Договор подряда с авансовым платежом образец

Размер предварительного платежа обычно составляет 1-2% от итоговой цены, максимальная сумма -10%.

Вернуться

✔ Что делать покупателю, уплатившему аванс, если продавец исчез?

В данном случае нужно направить в адрес продавца досудебную претензию с требованием об исполнении своих обязательств по договору. Если реакции не будет, можно обратиться в суд с заявлением о неисполнении своих обязательств или прокуратуру по факту мошенничества.

Вернуться

Основные особенности оформления задатка и его отличия от аванса.

Тогда процедура оплаты подразделяется как минимум на 2 этапа – аванс и внесение остальной суммы (окончательная оплата).

  • График внесения средств: стороны могут договориться и о внесении средств поэтапно. Например, работа состоит из 7 стадий, за каждую из которых оплата вносится по факту, после приемки. В таком случае аванс также перечисляется сразу, его можно определить как процент от общей стоимости услуги. Все дальнейшие расчеты осуществляются в соответствии с графиком, который можно вынести в приложение к договору.

Образец договора с условием о предоплате

В целом такой договор имеет типичную структуру, однако условие о предоплате расписывается особым образом, как описано выше.

Договор с прописанной сумма авансового платежа

Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной. 4.5.

Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.
5. Важно КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1.

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ. 5.2.

Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.
2.3. Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Договор с прописанной сумма авансовых платежей

Авансовый платеж по договору подряда

Образец договора подряда с предоплатой предусматривает включение в текст условие о том, что подрядные работы будут выполняться после того, как заказчик осуществит их оплату. При этом никаких ограничений по поводу того, какой размер предоплаты будет установлен (100% или даже 10%), не существует — стороны должны прийти к обоюдному решению в данном вопросе.

Авансовый платеж по договору подряда может быть выгоден обеим сторонам: заказчик, внеся предоплату, надеется на то, что подрядчик в таком случае приступит к выполнению работ в срок и будет мотивирован получить оставшуюся сумму денег.

Договор с прописанной сумма авансового платежа к уменьшению

Как в договоре написать про авансовый платеж

Если в требовании о возврате предоплаты покупатель также заявляет о расторжении договора, то в отношении процентов, начисляемых на сумму предоплаты при удовлетворении заявления покупателя о возврате аванса, суды исходят из следующего:

  1. До даты уведомления о расторжении начисляются проценты по договору.
  2. После даты уведомления о расторжении производится расчет процентов за пользование чужими денежными средствами (определение ВС РФ от 15.09.2016 № 304-ЭС16-11524 по делу № А45-22305/2015).

Итак, для составления соглашения о поставке с условиями предоплаты, под которой понимается полное или частичное внесение денег еще до того момента, как товар будет передан покупателю, может быть использован образец договора поставки с предоплатой, который можно бесплатно скачать по ссылке, приведенной в настоящей статье.

Договор с прописанной сумма авансового

Как бы ни была названа выплачиваемая заказчиком (покупателем) сумма, она будет квалифицироваться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Чтобы избежать разночтений, нужно четко называть, в какие сроки должна быть совершена окончательная сделка, какие последствия несет ее невыполнение, отзыв принятых решений любой из сторон, сумму аванса (задатка) и иные важные для сторон моменты.

Договор подряда с предоплатой (авансовым платежом): образец

Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Средства исполнитель сможет забрать себе только окончив работу.

Как прописать 100% предоплату или частями

Сама предоплата может быть внесена:

  • В полном размере.
  • По частям.

Обычно услуги оплачивают в полном размере в качестве предоплаты, если речь идёт о небольшой сумме средств с коротким сроком действия соглашения.

Сумму допускается указывать в относительных и абсолютных (т.е. определённых исходя из окончательного размера оплаты) величинах. Далее потребуется указать срок, к которому должны перечислить единовременную предоплату или одну из нескольких частей.

В данном случае в договоре прописывают, что одна сторона «передаёт» n-ю сумму в качестве предоплаты, а другая сторона её «получает».

Как заключить договор, образец

В ГК (ст.

Обычно сумма не превышает 3 % от общей оплаты работ за каждый день просрочки.

Отличие от аванса

Аванс отличается от задатка. У них есть схожие признаки, но различается порядок действий каждой из сторон:

  • Задаток предоставляется как плата за выполненную работу – его нельзя вернуть при расторжении договора.
  • Авансовый платёж гарантирует большую стабильность, ведь при невыполнении обязательств он подлежит возврату.

Следовательно, аванс не засчитывается в качестве одной из частей, предоставляемых для оплаты оказываемых услуг.

Внимание Он накладывает обязательство соблюдения достигнутой договоренности на каждую из сторон.

Следует учитывать, что несоблюдение своих обязательств по данному соглашению ведет к наложению штрафных санкций для возмещения убытков сторон. При этом важно учитывать, что договор аванса должен быть составлен правильно, иначе он вместо правового регулирования отношений сторон может стать инструментом для мошенничества.

Вернуться

○ Существенные условия договора аванса

Данный тип соглашения должен быть оформлен в письменном виде.

Источник: http://zakoninfo.su/dogovor-s-propisannoj-summa-avansov/

Образец договора гпх с выплатой аванса

Договор подряда с авансовым платежом образец

Иногда работа имеет разовый характер, и заключать трудовое соглашение нецелесообразно. Решением становится договор ГПХ. Как в 2018 году оформить гражданско-правовые отношения с временным сотрудником? Соглашение гражданско-правового характера заключается для выполнения разовой работы.

То есть работник выполнил оговоренный объем, получил оплату и на этом отношения сторон прекращаются. Но, несмотря на краткосрочность сотрудничества, необходимо соблюсти законодательные нормы относительно оформления.

Как заключить договор ГПХ с физическим лицом в 2018 году? Основные моменты Для работодателя гражданско-правовые отношения с работником более выгодны.

Дата размещения статьи: 19.12.2014 Вознаграждение по гражданско-правовому договору за выполненную работу или оказанную услугу относится к доходам физлица, облагаемым НДФЛ. И если исполнитель не является индивидуальным предпринимателем, обязанность по его исчислению, удержанию при выплате дохода и уплате в бюджет лежит на заказчике как на налоговом агенте.

Вопрос в том, следует ли удерживать налог уже при выплате аванса по договору.

И если да, то как быть, если работы или услуги так и не будут выполнены или оказаны? Вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу в РФ, так же как и вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, в целях исчисления НДФЛ относится к доходам физлица, полученным от источников в Российской Федерации (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК).

Договор гпх: аванс для исполнителя и ндфл (черных с.)

Если трудовые договоры выдаются за ГПД, инспекция труда при проверке об этом узнает и потребует через суд от заказчика восстановления нарушенных трудовых прав исполнителя.

Это значит, что исполнителю, а теперь он получит статус работника, необходимо будет выплатить командировочные, отпускные, оплатить больничные, восстановить на работе лиц, уволенных по ГПД и т.п.

Кроме этого, в налоговую инспекцию и ФСС необходимо будет выплатить соответствующие, ранее невыплаченные взносы и налоги за работника, который раньше выступал исполнителем.

Факт подмены трудовых договоров на ГПД может выявиться в суде не только с инициативы проверяющих органов, но и с самостоятельной подачи иска «недовольного» исполнителя. Заказчик подвергается риску, если договор ГПХ будет признан недействительным.

Выплата подрядчику аванса по гпд: как считать ндфл и страховые взносы

Если подрядчиком не выполняется это требование, то с него могут списываться неустойки за несоблюдение условий договора.

  • Возврат неотработанного аванса. Если был внесен авансовый платеж по договору подряда, но подрядчик его не отработал, то со стороны заказчика может поступить требование возврата уплаченной им суммы. К тому же сюда еще могут приплюсовать неустойки за просрочку выполнения работ.
  • Уменьшение суммы авансовых платежей. При крупных и дорогостоящих подрядных работах, заказчик и подрядчик зачастую договариваются о поэтапной оплате, то есть авансовые платежи должны поступать с установленной периодичностью.

Договор гпх с работником

Внимание

Но при этом возникает вопрос: как быть с удержанным налогом в том случае, если работы так и не выполнены, а услуги не оказаны и согласно условиям договора аванс подлежит возврату? Если аванс подлежит возврату В том случае, если работы исполнителем не выполнены (услуги не оказаны) и аванс должен быть им возвращен, очевидно, что доходом сумма такой предоплаты уже не является.

Следовательно, НДФЛ, удержанный при ее перечислении налоговым агентом, уплачен в бюджет излишне и также подлежит возврату.

К слову сказать, аналогичные последствия будут иметь такие ситуации, как:- изменение условий договора и итоговой стоимости работ (услуг) физлица в меньшую сторону уже после выплаты 100-процентного аванса, например, из-за недостатков работ (услуг), выявленных при приемке (п.

1 ст. 450, п. 1 ст. 723, ст.

Гражданско-правовой договор с физическим лицом и его отличия от трудового

Важно

Источник: http://02zakon.ru/obrazets-dogovora-gph-s-vyplatoj-avansa/

Образец договора подряда

Договор подряда с авансовым платежом образец

Договор подряда – это гражданско — правовой договор. По нему подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат. Заказчик обязуется его принять и оплатить. Важно, чтобы в договоре были прописаны все его существенные условия. Иначе суд может признать, что договор не был заключен.

Заказчику в договоре подряда нужно проверить существенные условия – предмет и срок выполнения работ. Также некоторые суды относят к существенным условие о цене. Кроме того, существенными будут все те условия, по которым любая из сторон хочет достичь соглашения.

Если в договоре не будет хотя бы одного из существенных условий, суд может признать его незаключенным. Есть случаи, когда это будет выгодно заказчику, но может повлечь и негативные последствия. Он не сможет:

  • потребовать, чтобы подрядчик выполнил работы по договору;
  • предъявить договорные санкции, если подрядчик нарушит обязательства;
  • взыскать с подрядчика убытки от такого нарушения.

В то же время сторона может подтвердить действие договора, например, если подрядчик приступит к выполнению работ. Тогда он не сможет требовать, чтобы договор признали незаключенным, если такое поведение противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

Договор подряда: образец

Здесь вы можете скачать разные виды договора подряда, которые содержат все необходимые условия:

Предмет договора подряда

По договору подряда подрядчик обязан выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда на выполнение работ обычно содержит условия, на основании которых можно определить о какой именно работе идет речь и какой результат нужен заказчику.

Однако не обязательно отражать эту информацию в самом договоре подряда. Ее можно конкретизировать в отдельных приложениях – техническом задании или смете.

Работа (процесс) по договору

Законодатель в пункте 1 статьи 703 Гражданского кодекса РФ уточнил, что по договору подряда заказчик должен изготовить или переработать (обработать) вещь либо выполнить другую работу. Однако в договоре недостаточно просто указать обязанность подрядчика «обработать вещь». Нужно указать виды работ, их наименование, содержание и объем.

Кроме того, иногда важно указать объект, на котором должны проходить работы. Например, если заказчику нужно, чтобы подрядчик оштукатурил крыльцо, то важно согласовать, о каком именно крыльце идет речь.

Другой пример – обязанность подрядчика установить рекламную конструкцию.

Если из условий договора будет непонятно, где именно должна стоять эта конструкция, то невозможно будет установить и конкретные содержание, виды и объемы работ.

Результат работ по договору

Работы по договору подряда направлены на достижение определенного результата. В этом состоит основное отличие от оказания услуг, где заказчика в первую очередь интересует сам процесс, а не итог.

Поэтому в договоре важно указать результат, к которому должны привести подрядные работы.

Так, если заказчику нужно, чтобы подрядчик изготовил стол, то необходимо указать его конкретные параметры: размеры, материалы, вид наружной обработки и т. д.

Договор подряда: образец формулировок:

  1. «Результатом Работы будет являться научно-проектная документация в электронном виде в форматах.doc и.pdf».
  2. «Качественные характеристики Мебели, ее вид, количество, комплектность, комплектация указываются в Задании Заказчика (приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора».

Срок выполнения работы по договору подряда

Срок выполнения работ включает срок начала и срок окончания. Если из договора будет невозможно определить любой из них, то возникнет риск, что договор признают незаключенным. Также можно предусмотреть сроки завершения отдельных этапов работы – промежуточные сроки (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Цена работ и порядок оплаты по договору

Цена работ должна покрывать издержки подрядчика и включать его вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК РФ). Можно установить одну общую сумму за всю работу или ставки за каждую единицу выполненной работы.

Договор подряда: образец формулировок:

 «1. Общая цена всех Работ, материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору (далее – Цена договора), является твердой и составляет сумму в размере 100 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 процентов – 15 254 руб. 00 коп.».

В договоре подряда можно предусмотреть:

  • полную предоплату работ;
  • оплату работ после того, как подрядчик их завершит;
  • плату по этапам выполнения работы;
  • сочетание этих порядков оплаты.

Причем срок оплаты можно привязать к моменту, когда подрядчик сдаст работы или наступят иные обстоятельства (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

Так, Президиум Верховного суда РФ признал допустимым условие, по которому срок оплаты работ субподрядчика исчисляется с момента, когда генеральный подрядчик сдаст их результат заказчику или когда получит от него оплату (ответ на вопрос 2 Обзора судебной практики от 26 апреля 2017 г. № 2 (2017)). Однако может случиться так, что генподрядчик не сдаст результат заказчику или не получит от него оплаты в срок согласно договору между ними или в разумный срок (если договор не определяет конкретного срока). В такой ситуации субподрядчик все же сможет требовать оплаты своих работ до того, как наступят соответствующие обстоятельств. Это следует из пункта 23 постановления № 54.

Если стороны не укажут в договоре стоимость работ, то это не освободит заказчика от оплаты.

Обязанности подрядчика

Нужно установить требования к качеству результата работ и закрепить обязанность подрядчика разработать, согласовать и сдать заказчику результат работы согласно договору, техническому заданию заказчика, техническим условиями и иным документам. Можно указать цели, для которых заказчик планирует использовать результаты работ. В таком случае заказчику будет легче доказать ненадлежащее качество, если результаты будет невозможно использовать по назначению (п. 1 ст. 721 ГК).

Если для заказчика это принципиально, то он может закрепить обязанность подрядчика выполнить работы способом, который определит заказчик. Если такого условия в договоре не будет, то подрядчик будет сам определять способ.

По общему правилу материалы для выполнения работ предоставляет подрядчик. Но если этим решил заняться заказчик, то стоит отдельно обговорить обязанность подрядчика рационально использовать материалы.

Кроме того, не лишним будет установить его обязанность возместить убытки от случайного повреждения или утраты материалов, оборудования или иного имущества заказчика.

Если такую обязанность не закрепить, то риски будет нести заказчик.

Заказчику необходимо решить, согласен ли он на то, что работу будет выполнять не только подрядчик, но и третьи лица, которых он привлечет, – субподрядчики. По умолчанию у подрядчика будет такое право (п. 1 ст. 706 ГК). Причем он сможет привлечь в качестве субподрядчика даже самого заказчика.

В то же время в договоре можно закрепить обязанность подрядчика выполнять работу лично. В таком случае он не сможет привлекать субподрядчиков. Но это может стать причиной дополнительных рисков для заказчика.

Если заказчик не против субподрядчиков, то стоит закрепить право контролировать их выбор. Пусть подрядчик согласовывает кандидатуры с заказчиком.

Иная ситуация, если суть работы такова, что подрядчик будет привлекать множество субподрядчиков и заказчик не сможет оперативно согласовывать их всех. В таком случае стоит предусмотреть хотя бы обязанность подрядчика извещать заказчика о привлечении конкретного субподрядчика. При этом также нужно закрепить право заказчика возражать против привлечения того или иного субподрядчика.

Если подрядчик получит право привлекать субподрядчиков, то будет выступать в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 ГК). При этом в строительстве даже появился отдельный термин – «договор генерального подряда».

Контроль за ходом работ по подрядному договору

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, которую выполняет подрядчик (п. 1 ст. 715 ГК РФ). Однако законодатель не указал конкретных прав заказчика и обязанностей подрядчика, которые связаны с процессом проверки. Чтобы избежать споров, стоит уточнить эти моменты в договоре.

Если во время проверки заказчик обнаружит, что подрядчик не выполнил работы надлежащим образом, то не сможет сразу отказаться от исполнения договора. Нужно сначала назначить подрядчику «разумный срок», чтобы устранить недостатки (п. 3 ст. 715 ГК РФ). Лучше заранее обговорить такой срок в договоре.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

Чтобы согласовать порядок сдачи-приемки работ, нужно указать:

  • сроки приемки результатов работы: либо поэтапная сдача, либо единовременная после того, как подрядчик выполнит все работы;
  • перечень лиц, которые будут участвовать в приемке, если это уже известно, или порядок подтверждения полномочий таких лиц, если стороны еще не определили их кандидатуры;
  • место приемки выполненной работы;
  • документ, который стороны будут оформлять по результатам приемки работ, – как правило, акт сдачи-приемки выполненных работ;
  • порядок приемки и сроки, в которые заказчик должен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от подписания;
  • порядок и сроки, которые должен соблюсти подрядчик, чтобы исправить недостатки по замечаниям заказчика в мотивированном отказе от подписания акта сдачи-приемки работ;
  • порядок новой сдачи-приемки выполненных работ после того, как подрядчик исправит недостатки по замечаниям заказчика.

Источник: https://www.buhsoft.ru/article/1051-dogovor-podryada-obrazets-i-blanki

Как прописать в договоре авансовый платеж образец

Договор подряда с авансовым платежом образец

Если подрядчиком не выполняется это требование, то с него могут списываться неустойки за несоблюдение условий договора.

  • Возврат неотработанного аванса. Если был внесен авансовый платеж по договору подряда, но подрядчик его не отработал, то со стороны заказчика может поступить требование возврата уплаченной им суммы. К тому же сюда еще могут приплюсовать неустойки за просрочку выполнения работ.
  • Уменьшение суммы авансовых платежей. При крупных и дорогостоящих подрядных работах, заказчик и подрядчик зачастую договариваются о поэтапной оплате, то есть авансовые платежи должны поступать с установленной периодичностью.

Все расходы, связанные с банком ПОКУПАТЕЛЯ несет ПОКУПАТЕЛЬ, Все расходы с банком ПРОДАВЦА несет ПРОДАВЕЦ. 3.2.

Оплату производит заказчик исполнителю в размере: — предоплаты в размере % от общей суммы стоимости услуг; — окончательный расчет заказчик оплачивает исполнителю « » 200 г, включительно. Как составить договор в свою пользу Это может пригодиться, если вам придётся платить неустойку.

Если стоимость работ не определена, неустойка будет рассчитана от общей цены заказа — штраф будет больше. Детализация также удобна, когда часть работ выполнена с опозданием. Можно определить цену просроченных работ, и неустойка станет исчисляться только от них.

Согласно статье 717 ГК РФ, частичный аванс должен быть возвращён, если клиент отказывается от ещё невыполненных услуг. Как составить договор поставки с предоплатой 5 ст. 454 ГК РФ.

Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар

Внимание

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1.

Данный договор является типовым, любые изменения настоящего договора осуществляются только Покупателем, при несогласии с какими-либо условиями договора, Поставщик составляет протокол разногласий. 8.2.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в части взаимных расчетов до полного их исполнения. 8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором. 8.5.

Ipc-zvezda.ru

Под предоплатой в доктрине понимается внесение до поставки товара частичной оплаты в счет общей суммы оплаты, что гарантирует поставщику, что оплата за товар будет произведена.

В РФ заключение соглашений о поставке, предусматривающих предоплату, является достаточно распространенным.

При этом размер предоплаты доходит до нескольких десятков процентов, а иногда и полного размера стоимости товара.

Образец договора поставки товара с предоплатой 50/100 процентов можно скачать по ссылке: Договор поставки товара с предоплатой — образец. Предварительной оплате товара посвящена ст. 487 ГК РФ, относящаяся к общим положениям о соглашениях купли-продажи и применяемая к отношениям по поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ.

Как составить договор поставки с предоплатой — образец

Договор поставки с предоплатой: отдельные нюансы Заключение договора поставки с предоплатой предполагает принятие на себя определенных правовых рисков в налоговой сфере, в частности необходимость отслеживания практики по вопросам учета в составе расходов предоплаты налогоплательщиком, применяющим кассовый метод.

Сложность заключается в том, что встречное обязательство не является прекращенным. На необходимость включения внесенной суммы предоплаты в состав доходов указано в п.
8 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл.

25 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение к информационному письму президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

Сторона, разорвавшая сделку, обязана возместить убытки Пункт 2 статьи 381 ГК РФ Если сделка исполнена, но не полностью, штраф платить не требуется Прописать аванс в договоре можно отдельным пунктом или составить отдельный договор.

Надо знать, что неправильно составленное соглашение о задатке тоже квалифицируется как авансирование, и это не зависит от понятий, употребленных в документе.

Как бы ни была названа выплачиваемая заказчиком (покупателем) сумма, она будет квалифицироваться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Чтобы избежать разночтений, нужно четко называть, в какие сроки должна быть совершена окончательная сделка, какие последствия несет ее невыполнение, отзыв принятых решений любой из сторон, сумму аванса (задатка) и иные важные для сторон моменты.

При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика. 4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной. 4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ. 5.2.

Важно

Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора. 2.3.

Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1.

Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи). 3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.3.

Самому подрядчику тоже удобно получить деньги еще до приступления к работе — во-первых, он имеет гарантию, что заказчик не откажется от его услуг, а во-вторых, на покупку необходимых для подрядных работ материалов и оплату труда рабочих он может использовать именно этот аванс, а не собственные средства.

Образец договора подряда с предоплатой Заключение подрядного договора с условием предоплаты всегда несет риски. Это естественно, что заказчик беспокоится о собственных средствах, которые он передает заранее, ничего в ответ при этом не получив. Именно поэтому часто в образец договора подряда с предоплатой вносятся условия, не всегда приятные подрядчику.

И чем выше договорная стоимость подряда, тем больше подобных условий может быть прописано. Рассмотрим основные из них:

  • Требование заказчика отработать аванс к конкретной дате и документально это подтвердил.

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/18/kak-propisat-avans-v-dogovore-obrazets/

Как прописать аванс в договоре образец

Впрочем, часть судов не признают задаток таковым даже в том случае, если был подписан договор об авансе (задатке), но окончательный документ о совершении сделки (основного обязательства) так и не заключили. Чтобы договор об авансе или задатке имел законную силу, предпочтительно соблюдать следующие пункты:

  • заключать только в письменной форме;
  • платить деньги во время или после заключения договора;
  • прописывать обстоятельства, при которых сделка может быть разорвана;
  • указывать штрафные санкции;
  • не забывать про счет-фактуры (если выплачивается аванс).

Договор соглашения об авансе (задатке) выгоден и покупателю (исполнителю), и продавцу (заказчику), если учтены интересы обеих сторон.

Рука правосудия
Добавить комментарий